Общество с ограниченной ответственностью «Уралгидромех», в лице директора Толстых Олега Тимофеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю новый товар в ассортименте и в количестве, установленными Приложениями и Спецификациями к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Спецификациями к настоящему Договору денежную сумму (стоимость). 1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма сделки, а также сроки отгрузки определяются сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, а также товарными накладными, являющимися его неотъемлемой частью.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ЦЕНА 2.1. Стоимость товара, поставляемого по настоящему Договору, определяется суммой стоимости товара по всем спецификациям и товарным накладным. 2.2. Цена поставляемого товара определяется согласно Спецификации. 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Покупатель обязуется оплатить данную поставку на условиях 50 % предоплаты продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оставшиеся 50 % Покупатель оплачивает по извещению Поставщика о готовности продукции, если иное не указано в Спецификации к Договору. 3.1.1. Срок оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату Поставщиком. 3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от заказчика предоплаты (полной или частичной) Поставщик обязан выставить счет-фактуру на данную сумму (п.3 ст.168 НК РФ), оформленную согласно ст.169 НК РФ.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Покупатель направляет в адрес Поставщика заявку на поставку продукции, с указанием номенклатуры и количества. 4.2. Срок поставки и отгрузки продукции указывается в Спецификациях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой его частью. 4.3. Поставка осуществляется автомобильным либо железнодорожным транспортом до пункта, указанного Покупателем и за его счет, если иное не указано в спецификации к договору. 4.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент его отгрузки Поставщиком. 4.5. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г., утвержденными Госарбитражем СССР (с изменениями и дополнениями ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) в части не противоречащие договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае отказа от продукции Покупатель возмещает все убытки, связанные с производством, транспортировкой, хранением продукции в полном объеме. 5.2. При обнаружении несоответствий поставленной продукции требованиям технической, нормативной документации или условиям контракта, Покупатель обязан незамедлительно известить об этом Поставщика с указанием невыполненных требований. При необходимости составляется акт с участием Торгово-Промышленной палаты. Поставщик обязан оперативно принять решение о выезде представителя Поставщика на место или предпринять иные действия с целью исправления допущенного несоответствия или замены на новую продукцию. Решение о доработке, исправлении или замене принимает Поставщик по согласованию с Покупателем. В случае, если произошла порча продукции во время доставки Перевозчиком, претензия Покупателя направляется Перевозчику. 5.3. Поставщик, получивший оплату и не выполнивший условия договора по поставке продукции в срок, указанный в Спецификации, выплачивает неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости продукции. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих договорных обязательств по изготовлению продукции. 5.4. В случае несвоевременной или частичной оплаты продукции в нарушение пп 3.1., настоящего Договора Покупатель уплачивает Поставщику неустойку, исчисляемую от стоимости товара с первого дня просрочки в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости продукции. Претензии на уплату неустойки должны быть предъявлены не позднее, чем в течение 30 дней со дня возникновения права на их требование. 5.5. До подписания Договора стороны должны предъявить друг другу копии правоустанавливающих документов о государственной регистрации юридического лица и постановке на налоговый учет по месту регистрации. 5.6. Поставщик обязуется поставить продукцию, качество которой должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических условий, установленных для данного наименования продукции. Поставщик предоставляет гарантию работоспособности товара и отсутствия скрытых дефектов сроком на 6 месяцев со дня отгрузки товара Поставщиком, при условии соблюдения Покупателем правил транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования. 5.7. Ответственность сторон, не указанная в договоре, предусматривается по действующему законодательству стороны ответчика.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, если невозможность исполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден Торгово-промышленной палатой соответствующего субъекта РФ. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие форс-мажорных обстоятельств обязана в течение 3 (трех) рабочих дней посредством телеграфной связи уведомить об этом другую сторону. 6.2. Срок исполнения обязательств по Договору переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 6.3.В случае, если период действия обстоятельств непреодолимой силы длится более 3 (трех) месяцев, Договор по инициативе одной из сторон, направившей соответствующее уведомление, может быть прекращен без взаимных претензий.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождению ответчика.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. В случае реорганизации, изменения банковских или отгрузочных реквизитов, места нахождения сторона обязана известить об этом другую сторону посредством факсимильной или телеграфной связи в течение трех рабочих дней от даты таких изменений. В случае неисполнения условий данного пункта виновная сторона несет риск неблагоприятных последствий. 8.2. Все предшествующие настоящему Договору переговоры, соглашения и переписка между сторонами по содержанию настоящего Договора теряют силу с момента подписания договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2023 года. Срок действия автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомление от одной из сторон о его прекращении. 9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечению 10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 9.3. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.4. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершенным только после получения соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение. 9.5. Настоящий Договор в совокупности со всеми вступившими в силу Положениями содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором и вступившими в силу Дополнительными соглашениями, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Уралгидромех" Юр. адрес: 462411, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д .4, офис 14 Почт. адрес: 462428, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д .4, офис 14 Телефон (3537)31-86-11 /Эл. адрес: s252514@yandex.ru ИНН 5614042146 /КПП 561401001 ОГРН 108568002363 Наименование банка: АО"БАНК ОРЕНБУРГ" БИК 045354885 Расч. счет 40702810117000000688 Кор. счет 30101810400000000885 г. Оренбург Поставщик ____________ /О.Т. Толстых/
Покупатель Наименование Юр. адрес Почт. адрес Телефон /Эл. адрес ИНН/КПП ОГРН Наименование банка: БИК Расч. счет Кор. счет Покупатель ______________ / /